Извещение
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту.
Дата публикации извещения: 20 июля 2011 г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома:
Саратовская обл., г. Балашов, ул.К.- Маркса д.№ 67
Работы (объекты):
капитальный ремонт кровли;
капитальный ремонт канализационной трубы 4-гоподъезда(до колодца);
капитальный ремонт электропроводки подвала;
капитальный ремонт системы отопления в подвале (дворовая сторона);
капитальный ремонт магистрали водоснабжения (в подвале);
установка водяного счётчика (в подвале).
Заказчик: ТСЖ «Вега», ИНН 6440006004, индекс 412315, Саратовская обл., г.Балашов, ул. К.Маркса д. № 67,
тел. 8-927-223-68-32, 8-909-333-99-04
контактное лицо - председатель «Вега» Зайченко Сергей Николаевич.
Организатор конкурса - ТСЖ «Вега», ИНН 6440006004, индекс 412315, Саратовская обл., г.Балашов, ул. К.Маркса д. № 67,
тел. 8-927-223-68-32, 8-909-333-99-04
контактное лицо - председатель «Вега» Зайченко Сергей Николаевич.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 952107, 00 рублей
Дата начала работ: август 2011 г.
Дата вскрытия конвертов: 1 августа 2011 г.
Официальный интернет-сайт для публикации www.balashovadmin.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:
Саратовская область, г. Балашов, ул.К-Маркса д.№67, 1 августа 2011 г. в 9 часов утра.
Приложение - конкурсная документация:
1. Общие положения, требования к участникам конкурса, формы
документов.
2. Техническая и сметная документация: Дефектная ведомость.
Локальный сметный расчёт.
3. Договор подряда (проект).
Договор (проект)
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. К.-Маркса, д. 67
г. Балашов « » _____________ 2011г.
Товарищество собственников жилья «Вега» (ТСЖ «Вега»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления ТСЖ «Вега» Зайченко С.Н. действующего на основании доверенности с одной стороны, и ______________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли (далее работы) жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балашов ул. К.-Маркса д.№ 67 (далее объект), в соответствии с техническим заданием (дефектной ведомостью) и сметой, утвержденными заказчиком и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, своими силами или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком.
1.3. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в соответствии с п. 2 настоящего договора.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по капитальному ремонту Объекта определена на основании сметы (Приложение):
| Перечень выполняемых работ | Стоимость работ (руб.) |
| Капитальный ремонт кровли | 449901,00 |
| Капитальный ремонт канализационной трубы 4-гоподъезда(до колодца) | 14955,00 |
| Капитальный ремонт электропроводки подвала; | 336846,00 |
| Капитальный ремонт системы отопления в подвале (дворовая сторона); | 80515,00 |
| Капитальный ремонт магистрали водоснабжения (в подвале); | 56017,00 |
| Установка водяного счётчика (в подвале); | 13873,00 |
| ИТОГО | 952107,00 |
2.2 Указанная в п. 2.1. строка ИТОГО увеличению свыше фиксированной суммы не подлежит, стоимость работ является ориентировочной, корректировка возможна за счет взаимного уменьшения/увеличения стоимости работ (объектов).
2.3. Возможно авансирование со стороны Заказчика в размере не более 10%.
2.4. Дополнительно выявленные работы, не включенные в сметную стоимость,
согласовываются с заказчиком и оплачиваются дополнительно, но не превышают сметной стоимости.
2.5. Окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту Объекта производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту подписания акта приема-передачи.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- Начало производства работ
- Окончание производства работ
3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4. Права и обязанности сторон.
4.1.Права и обязанности Подрядчика.
Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работу по капитальному ремонту Объекта в соответствии с техническим заданием (дефектной ведомостью) и сдать Заказчику работы надлежащего качества в полном объеме и в сроки, оговоренные в п.3.1 настоящего договора.
4.1.2. Производить работы в полном соответствии с техническим заданием (дефектной ведомостью), строительными нормами и правилами.
4.1.3. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.
4.1.4. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку и вывоз.
4.1.5. Допустить к участию в приемке выполненных работ представителя органа местного самоуправления.
4.1.6. В случае причинения третьим лицам ущерба по вине подрядчика, он возмещает причиненный ущерб за свой счет в течении 30 дней с момента выявления причинения вреда имуществу третьих лиц.
4.1.7. За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение 2 (двух) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
4.1.8. Немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.9 Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором.
4.1.10. Соблюдать Правила безопасности при работе на высоте, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и прочие требования охраны труда.
Подрядчик вправе:
4.1.9. Требовать оплаты по цене, определенной в пункте 2.1. настоящего договора.
4.2.Права и обязанности Заказчика:
Заказчик обязан:
4.2.1. Принять выполненные работы по акту сдачи-приемки при условии соответствия их условиям настоящего договора.
4.2.2. Обеспечить участие в приемке выполненных работ представителя органа
местного самоуправления, согласовании актов приема-передачи данным представителем.
4.2.3. Обеспечить участие в приемке выполненных работ представителей собственников ТСЖ «Вега».
4.2.4. Оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего договора.
Заказчик имеет право:
4.2.4. (в т.ч. представители собственников) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2.5. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
4.2.6. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно (в течении 10 календарных дней) к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.4.2.7. Отказаться (полностью или частично) от оплаты подлежащих выполнению по настоящему договору работ, не соответствующих его условиям.
4.2.8. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.
4.2.9. Потребовать устранения обнаруженных дефектов в течение срока, предусмотренного п.4.1.7., п.6.2 настоящего договора.
5. Приемка Объекта
5.1. Приемка Объекта после выполнения работ по капитальному ремонту
осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
5.2. Подрядчик передает Заказчику за пять календарных дней до начала приемки Объекта после капитального ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
5.3. Приемка Объекта производится комиссией (с включением представителей собственников) в течение пяти календарных дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
6. Гарантии качества
6.1. Подрядчик гарантирует:
-Надлежащее качество используемых материалов, конструкции, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, стандартам и техническим условиям, другим документам, удостоверяющих их качество;
-Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов.
-Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
-Бесперебойное функционирование инженерных систем оборудования при нормальной эксплуатации Объекта
6.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 2 года с момента подписания сторонами акта о приемке Объекта после капитального ремонта.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружится дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Заказчиком сроки.
6.4. Для участия в составление акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков устранения недостатков, Подрядчик обязан командировать на Объект своего представителя не позднее 3-х календарных дней со дня получения извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
6.5. При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить независимую экспертизу, что не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в арбитражный суд.
7. Ответственность сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Саратовской области.
7.2. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, других обязательств, установленных в Договоре, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день до фактического исполнения обязательств.
7.3. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает Подрядчика от выполнения этих обязательств надлежащим образом.
7.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за ущерб, причиненный в период производства работ и (или) в результате некачественно выполнения работ.
7.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить недостатки работ для обеспечения их надлежащего качества.
8. Расторжение договора.
8.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в односторонним порядке и в случаях:
- систематического (два и более раза) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой увеличение сроков окончания выполнения работ по капитальному ремонту Объекта более чем на 14 календарных дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирования лицензий, лишающего Подрядчика права на производство работ, предусмотренных настоящим договором;
При этом договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении договора.
8.1. Стороны вправе расторгнуть договор в любое время по взаимному согласию сторон. Фактически выполненный объём работ, в случае его приёмки заказчиком, подлежит оплате.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор действует с момента подписания сторонами и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10. Иные условия
10.1 Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд Саратовской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считаются действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются неотъемлемой частью.
10.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридическую силу.
11. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
| Заказчик | Подрядчик |
12. Приложения к настоящему договору
12.1 Локальный сметный расчёт на _________ листе
12.2 Дефектная ведомость на __________ листе
«Утверждаю»
Заказчик (организатор конкурса)
Председатель правления ТСЖ «Вега»
____________________С.Н. Зайченко
«01» июля 2011г.
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ТСЖ «Вега»
________________С.Н.Зайченко
« »____________2011г.
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
Комплексный капитальный ремонт жилого дома ТСЖ "Вега " г. Балашов, ул. К. Маркса, 67
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| Ремонт кровли | |||
| 1. | Пропитка боковых поверхностей газоходов печным лаком | 100 м2 | 1 |
| 2. | Устройство покрытия парапета из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.9 |
| 3. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 8.32 |
| 4. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 2 |
| 5. | Устройство покрытий газоходов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.6 |
| Ремонт канализационной трубы | |||
| 6. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.06 |
| 7. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0.003 |
| 8. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.12 |
| 9. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0.12 |
| Ремонт электропроводки подвала | |||
| 10. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1.1 |
| 11. | Труба винипластовая "гофра", диаметр, мм, до 25 | 100 м | 9 |
| 12. | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100 м | 9 |
| 13. | Монтаж выключателей автоматических (Установка УЗО) | 1 шт. | 3 |
| 14. | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 35 |
| 15. | Лампы энергосберегающие | шт. | 130 |
| 16. | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 1.1 |
| Ремонт системы отопления | |||
| 17. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.9 |
| 18. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.24 |
| 19. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.3 |
| 20. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.6 |
| 21. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (стояки) | 100 м | 0.36 |
| 22. | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 24 |
| 23. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 | 1.199 |
| 24. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.2105 |
| 25. | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.01 |
| Установка водяного счетчика (общедомового) и замена водяной трубы | |||
| 26. | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм | 1 | 1 |
| 27. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.7 |
| 28. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 | 2 |
| 29. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.7 |
| 30. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.12 |
| 31. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 шт. | 12 |
Составили Ращепкин Н.Е.
Задков А.А.
Приложение N 2
к Положению о порядке привлечения
подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного
дома с использованием средств,
предоставляемых в соответствии с Федеральным
законом "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту
_________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта)
_________________________________________________________________________
(перечислить работы)
1.2. Заказчиком является ___________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
1.3. Организатором конкурса является _______________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организатора конкурса)
1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда ________________
_________________________________________________________________ рублей,
в том числе НДС _________________________________________________ рублей.
1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
часы работы ____________________________________________________________.
1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в _______ часов _______ минут "____" _____________ 20___ года по адресу:
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется
на интернет-сайте _______________________________________________________
не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса ________________________________ обеспечение заявки.
(предоставляют, не предоставляют)
1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки
участники конкурса должны перечислить сумму в размере ___________________
___________________________ рублей (3 процента от начальной цены договора
подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
_________________________________________________________________________
(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)
1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются
на интернет-сайте _______________________________________________________
в течение десяти календарных дней с даты вскрытия конвертов.
1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению к настоящей конкурсной документации в течение десяти календарных дней с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
2. Требования к участникам конкурса
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.
2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.
2.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года N 292.
2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
Приложение N 2
к Положению
о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
с использованием средств, предоставляемых в соответствии
с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора
подряда на выполнение следующих работ:
капитальный ремонт кровли;
капитальный ремонт канализационной трубы 4-гоподъезда(до колодца);
капитальный ремонт электропроводки подвала;
капитальный ремонт системы отопления в подвале (дворовая сторона);
капитальный ремонт магистрали водоснабжения (в подвале);
установка водяного счётчика (в подвале).
многоквартирного дома по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул.К.-Маркса д.№ 67
1.2. Заказчиком является ТСЖ «Вега»
1.3. Организатором конкурса является Конкурсная комиссия
1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда 952107,00 рублей, в том числе НДС.
1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Заявки подаются по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул.К.-Маркса д.№ 67 часы работы будние дни с 11 до 20 часов.
1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 9 часов 00 минут "1" августа 2011 года по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул.К.-Маркса д.№ 67
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на
интернет-сайте balashovadmin.ru не
позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.
1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере 28563,21 рублей (3 процента от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
Р\С 40703810756420110352, Балашовском отделении №3994 СБ РФ
К\С 30101810500000000649, КПП 644001001, БИК 046311649, ОКПО 34188245.
(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)
1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте balashovadmin.ru в течение десяти календарных дней с даты вскрытия конвертов.
1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению к настоящей конкурсной документации в течение десяти календарных дней с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за
контактное лицо - председатель «Вега» Зайченко Сергей Николаевич,
тел. 8-927-223-68-32 или 8-909-333-99-04, электронная почта www: tszh.vega@yandex.ru
2. Требования к участникам конкурса
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.
2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.
2.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года N 292.
2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:
3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению N 2 к настоящей конкурсной документации.
3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению N 3 к настоящей конкурсной документации.
3.1.3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией), или его копия.
3.1.4. Документы, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям, или их копии.
3.1.5. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7 настоящей конкурсной документации).
3.1.6. Организационно-штатное расписание организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению N 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).
3.1.7. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.
3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3.1.9. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
3.1.10. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.
3.1.11. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.
3.1.12. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при проведении работ, указанных в Перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624).
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 - 3.1.12 конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась администрация муниципального образования) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал" или "Копия", и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки
4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной документации.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.
4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
участникам, не допущенным к участию в конкурсе - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
победителю конкурса - в течение десяти календарных дней со дня подписания договора подряда;
участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоено второе место, в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;
участнику конкурса, заявке на участие которого присвоено второе место, в течение десяти календарных дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса.
5. Процедура проведения конкурса
5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 календарных дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
- отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
- предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;
- несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;
превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
- предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.
5.4. Конкурсная комиссия при условии принятия решения большинством голосов членов конкурсной комиссии и внесения соответствующей записи в протокол признает заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями оценки конкурсных заявок, указанных в пункте 6 настоящей конкурсной документации.
6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
- цена договора: максимальное количество баллов - 60;
- срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
- квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям:
а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);
г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).
6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и "Срок выполнения работ": 1-е место получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее места по порядку выставляются по мере снижения показателей. При равенстве показателей места распределяются по сроку подачи и дате регистрации заявки.
6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1, 2.
В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Цена договора"
| N п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| Цена договора | 60 | 1 | 60 | |
| 2 | 55 | |||
| 3 | 50 | |||
| 4 | 45 | |||
| 5 | 40 | |||
| 6 | 35 | |||
| 7 | 30 | |||
| 8 | 25 | |||
| 9 | 20 | |||
| 10 | 15 | |||
| 11 | 10 | |||
| 12 | 5 | |||
| 13 и более | 0 |
Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Срок выполнения работ"
| N п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| Срок выполнения работ | 20 | 1 | 20 | |
| 2 | 20 | |||
| 3 | 20 | |||
| 4 | 18 | |||
| 5 | 16 | |||
| 6 | 14 | |||
| 7 | 12 | |||
| 8 | 10 | |||
| 9 | 8 | |||
| 10 | 6 | |||
| 11 | 4 | |||
| 12 | 2 | |||
| 13 и более | 0 |
6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "Квалификация участника" в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника".
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям крите "Квалификация участника"
| N п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед.) | Количество штрафных баллов |
| Квалификация | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) | 2 и более | 0 | |
| 1 | 5 | ||||
| 0 | 10 | ||||
| Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 | |||
| 2 и более | 5 | ||||
| с опытом работы более 5 лет | |||||
| в остальных случаях | 10 | ||||
| Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 | |||
| 1 | 5 | ||||
| 2 и более | 10 | ||||
| Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 | |||
| 1 | 5 | ||||
| 2 и более | 10 |
* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 процентов от первоначально установленных договором подряда.
** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.
6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: 1-е место получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее места по порядку выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника", затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости, - по критерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоено 1-е место, объявляется победителем конкурса.
7. Льготы отдельным категориям участников
7.1. При ранжировании участников конкурса по критерию "Цена договора" отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 процентов от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе
договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.
7.2. Указанная в пункте 7.1 льгота предоставляется участникамконкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства всоответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "Оразвитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или
средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).
7.3. Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.
Местным участником признается организация, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того, чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.
7.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок и подсчет баллов по критерию "Цена договора" производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов
Приложение N 1
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
Заявка
на участие в конкурсе на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту
многоквартирного дома по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул.К.- Маркса д.№ 67
1. Участник:
1.1. Наименование юридического лица
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо
2. Электронный адрес участника ________________________________________
3.Участник______________________________________________________________________
(является/не является, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия)
плательщиком НДС (налога на добавленную стоимость).
4. Участник ___________________________________________ свидетельство о допуске к работам, (имеет/не имеет) которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624.
5. Право на льготы.
5.1. Участник является ________________________________________________
(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)
| Наименование | Единица измерения | Значение |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек | |
| Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей | |
| Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |
5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу
_________________________________________________________________________
(да/нет)
6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
7. Подтверждаем соответствие требованиям:
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | руб. | |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |
9. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация участника"
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| 1. | Опыт работы, в том числе: | шт. | |
| количество успешно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) | |||
| количество успешно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами | |||
| 2. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | чел. | |
| с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет | |||
| с опытом работы более 5 лет | |||
| 3. | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. | |
| 4. | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |
10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _____________
_________________________________________________________________ рублей,
_________________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)
11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ___________________
_________________________________________________________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)
_________________________________________________________________________
12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в
конкурсе ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурсной
документации.
___________________________________ ___________ _________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________
(ссылка на доверенность)
М.П.
Приложение N 2
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома
Опись
входящих в состав заявки документов
_________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по работам (объектам):
_____капитальный ремонт кровли дома;
капитальный ремонт канализационной трубы 4 подъезда(до колодца);
капитальный ремонт электропроводки подвала;
капитальный ремонт системы отопления в подвале (дворовая сторона);
капитальный ремонт магистрали холодного водоснабжения (в подвале);
установка водяного счётчика холодного водоснабжения (в подвале)
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы,
содержание описи и состав заявки совпадают.
| Наименование документа | Количество листов |
__________________________________ ___________ __________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение N 3
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома
Доверенность N _____
Место составления __________________________________________________
Дата выдачи ________________________________________________________
Настоящей доверенностью ____________________________________________
(наименование участника)
в лице _________________________________________________________________,
(должность руководителя участника, Ф.И.О.),
действующего на основании ______________________________________________,
(устава, положения и т.п.)
уполномочивает __________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты
_________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на
участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на ___________________________.
Подпись _______________________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)
__________________________________ ___________ __________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение N 4
к конкурсной документации по проведению
открытого конкурса на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома
Сведения
о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее
специальное образование в строительной отрасли и опыт
работы на руководящих должностях не менее 5 лет
| N п/п | Ф.И.О. | Должность в организации | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в организации | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. |
Итого:
количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем
работы в организации более 2 лет ______________ человек.
количество специалистов с опытом работы более 5 лет _______ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи
заявки:
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника
(заверенные участником):
1. Копия паспорта в количестве _______ шт.
2. Копия диплома в количестве ________ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве _________ шт.
__________________________________ ___________ __________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение N 3
к Положению о порядке привлечения подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома с использованием средств,
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Постановления Правительства Саратовской обл. от 8 апреля 2011 г. N 188-П
Информация
о проведении открытого конкурса на выполнение
работ по капитальному ремонту
Дата ________________________________________________________________
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
_________________________Саратовская область____________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
______________муниципальное образование «город Балашов»______________
(наименование муниципального образования)
Адрес многоквартирного дома: г.Балашов, ул. К.-Маркса д.№67___________
Работы (объекты):
_____капитальный ремонт кровли дома;
капитальный ремонт канализационной трубы 4 подъезда(до колодца);
капитальный ремонт электропроводки подвала;
капитальный ремонт системы отопления в подвале (дворовая сторона);
капитальный ремонт магистрали водоснабжения (в подвале);
установка водяного счётчика (в подвале)
(перечислить работы)
Заказчик: Товарищество собственников жилья «Вега» (ТСЖ «Вега»)
ИНН 6440006004, тел. 8-927-223-68-32, индекс 412315,
Саратовская область, г. Балашов д. №67
контактное лицо - председатель ТСЖ «Вега» Зайченко Сергей Николаевич
(наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)
Организатор конкурса:
_____________________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 952107, 00 рублей
Девятьсот пятьдесят две тысячи сто десять рублей 00 коп
Дата начала работ: _________________________________________________
Дата вскрытия конвертов: ___________________________________________
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
Саратовская область, г. Балашов, ул К.Маркса д. № 39,
1 августа 2011 г. в 9 часов утра.
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на
интернет-сайте: balashovadmin.ru
Приложение N 4
к Положению о порядке привлечения подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома с использованием средств,
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом
"О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
_____________________________________ ______________________
(место проведения вскрытия конвертов) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии ______________________________________________
Секретарь комиссии _________________________________________________
Члены комиссии _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
_________________________________________________________________________
Время начала вскрытия конвертов ___________________________________.
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители
участников конкурса:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)
По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов
присутствовали
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____ заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не
повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие
вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы
от следующих организаций:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса, адрес)
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет
определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия
конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение N 1 к
настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в конкурсе допускаются следующие организации:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в конкурсе не допускаются следующие организации:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии _____________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии _____________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом
конкурсе от __________________
Сводная таблица конкурсных заявок
| N п/п | Наименование участника, адрес | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участник | Документ, подтверждающий внесение обеспечения | Информация о составе и квалификации работников | Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда) | Нотариально заверенные копии учредительных документов | Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной | нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических | Справка из налогового органа о размере задолженности | Копия бухгалтерского баланса* | Цена конкурсной заявки | Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 |
* В случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную
пунктом 7 конкурсной документации.
Председатель конкурсной комиссии ______________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии ______________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
______________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение N 5
к Положению о порядке привлечения подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома с использованием средств,
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом
"О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"
Протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
________________________________________________ ___________________
(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии ______________________________________________
Секретарь комиссии _________________________________________________
Члены комиссии _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили
заявки следующих участников конкурса:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса, адрес)
Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,
установленным пунктом 6 конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора" и "Срок
выполнения работ" и "Квалификация участника" отражены в приложении к
настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки
заявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам
присвоены следующие места:
1. ________________________________________________________________,
2. ________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________,
4. __________________________________________________________ и т.д.
Победителем конкурса признана ______________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
Организатору конкурса поручается в пятидневный срок со дня
подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения
конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых
присвоены 1 и 2-е места.
Председатель конкурсной комиссии ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение
к протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе от ________
Оценка заявок по критериям и подкритериям
|
N п/п |
Наиме- нова- ние участ- ника |
Дата и время регист- рации заявки |
Критерий
"Цена договора" |
Критерий "Срок выполнения работ" |
Критерий "Квалификация участника" | Итого | |||||||||||
| подкритерии | балл | ||||||||||||||||
|
без льготы, рублей |
с льго- той, рублей |
балл |
пока- затель |
балл |
опыт работы |
штраф- ной балл |
квали- фика- ция персо- нала |
штраф- ной балл |
соблю- дение тех- ники безо- пас- ности |
штраф- ной балл |
проиг- ранные арбит- ражные дела |
штраф- ной балл |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Председатель конкурсной комиссии ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии ____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)